Договор подряда⁚ Образец для заполнения
Вступление
Договор подряда является юридическим документом, который регламентирует отношения между заказчиком и подрядчиком, определяя права, обязанности и ответственность каждой из сторон. Он используется для выполнения различных работ или услуг, включая строительство, ремонт, производство и поставку товаров.
Элементы договора подряда
1. Преамбула
- Название и дата заключения договора
- Стороны договора⁚ заказчик и подрядчик (их наименования, адреса и реквизиты)
2. Предмет договора
- Описание работ или услуг, которые должны быть выполнены подрядчиком
- Сроки выполнения работ
- Стоимость работ и порядок оплаты
3. Права и обязанности сторон
Заказчик⁚
- Предоставить материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ
- Принять и оплатить выполненные работы
- Контролировать выполнение работ
Подрядчик⁚
- Выполнить работы в соответствии с договором
- Сдать результаты работ заказчику
- Гарантировать качество выполненных работ
4. Стоимость и порядок оплаты
- Цена договора
- Способ и сроки оплаты
5. Сроки выполнения работ
- Начало и окончание работ
- Порядок продления сроков
6. Гарантии и ответственность
- Гарантийные обязательства подрядчика
- Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора
7. Разрешение споров
- Порядок рассмотрения споров
- Подсудность споров
8. Прочие условия
- Конфиденциальность
- Порядок внесения изменений в договор
- Порядок расторжения договора
Образец договора подряда
ДОГОВОР ПОДРЯДА № [номер]
г. [город] «___» [месяц] [год]
Заказчик⁚
- Наименование⁚ [наименование заказчика]
- Адрес⁚ [адрес заказчика]
- Контактное лицо⁚ [ФИО контактного лица]
- Телефон⁚ [номер телефона]
- Электронная почта⁚ [адрес электронной почты]
Подрядчик⁚
- Наименование⁚ [наименование подрядчика]
- Адрес⁚ [адрес подрядчика]
- Контактное лицо⁚ [ФИО контактного лица]
- Телефон⁚ [номер телефона]
- Электронная почта⁚ [адрес электронной почты]
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по [описание работ или услуг].
1;2. Сроки выполнения работ⁚ с «__» [месяц] [год] по «__» [месяц] [год].
2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Стоимость работ составляет [сумма] (словами⁚ [прописью]) рублей.
2.2. Оплата производится в следующем порядке⁚
- Аванс в размере [процент]% от стоимости работ в размере [сумма] рублей уплачивается в течение [количество дней] дней с момента подписания договора.
- Оставшаяся часть стоимости работ уплачивается в течение [количество дней] дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.
3. Гарантии и ответственность
3.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение [количество месяцев] месяцев с момента подписания акта приема-передачи.
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, должны решаться путем переговоров.
4.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
5.2. Любые изменения или дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
Подписи сторон⁚
Заказчик⁚
ФИО⁚ _________________________
Подпись⁚ _______________________
Подрядчик⁚
ФИО⁚ _________________________
Подпись⁚ _______________________
Печать (при наличии)