Договор № [номер договора]
[город, область], [дата]
Настоящий Договор заключен между⁚
Заказчиком⁚
- Наименование⁚ [наименование заказчика]
- Юридический адрес⁚ [юридический адрес заказчика]
- ИНН⁚ [ИНН заказчика]
- КПП⁚ [КПП заказчика]
- ОГРН⁚ [ОГРН заказчика]
- Представитель⁚ [ФИО представителя заказчика]
- Должность⁚ [должность представителя заказчика]
- Основание для полномочий⁚ [основание для полномочий представителя заказчика]
*и*
*Подрядчиком⁚*
- Наименование⁚ [наименование подрядчика]
- Юридический адрес⁚ [юридический адрес подрядчика]
- ИНН⁚ [ИНН подрядчика]
- КПП⁚ [КПП подрядчика]
- ОГРН⁚ [ОГРН подрядчика]
- Представитель⁚ [ФИО представителя подрядчика]
- Должность⁚ [должность представителя подрядчика]
- Основание для полномочий⁚ [основание для полномочий представителя подрядчика]
В дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Заказчик» и «Подрядчик».
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие работы⁚ [перечень работ].
1.2. Результат выполненных работ передается Заказчику в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.
1.3. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Начало выполнения работ⁚ [дата начала выполнения работ].
2.2. Окончание выполнения работ⁚ [дата окончания выполнения работ].
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора составляет [сумма цифрами] рублей ([сумма прописью] рублей).
3.2. Цена Договора включает в себя стоимость материалов, оборудования, работ и услуг, необходимых для выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3. Оплата работ производится в следующем порядке⁚
- Предоплата в размере [процент]% от цены Договора в течение [количество дней] дней с момента подписания настоящего Договора.
- Оставшаяся часть цены Договора ⏤ в течение [количество дней] дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик вправе⁚
- Контролировать ход выполнения работ без вмешательства в производственную и хозяйственную деятельность Подрядчика.
- Получать от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ.
- Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.
4.2. Заказчик обязан⁚
- Предоставить Подрядчику необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, техническую документацию и другую необходимую информацию.
- Принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3. Подрядчик вправе⁚
- Требовать от Заказчика своевременного предоставления необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, технической документации и другой необходимой информации.
- Приостановить выполнение работ в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.
- Вносить предложения по изменению условий настоящего Договора.
4.4. Подрядчик обязан⁚
- Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием и другими документами, предоставленными Заказчиком.
- Передать Заказчику результат выполненных работ в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.
- Гарантировать качество выполненных работ.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За просрочку исполнения или невыполнение обязательств по настоящему Договору виновная Сторона выплачивает другой Стороне неустойку в размере [процент]% от цены Договора за каждый день просрочки.
5.3. Сторона, нарушившая условия настоящего Договора, возмещает другой Стороне причиненные убытки.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
7. Изменение и расторжение Договора
7.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.3. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Подписи Сторон⁚
Заказчик⁚
[подпись]
[ФИО уполномоченного лица]
Подрядчик⁚
[подпись]
[ФИО уполномоченного лица]